OAB Niterói online
Notícias
Decisão do TJRJ

Decisão do TJRJ


 
0003395-65.2007.8.19.0061 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 19.07.2017 e p. 20.07.2017
 
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONSTRUÇÃO E ENTREGA DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL) OU, ALTERNATIVAMENTE, RESSARCIMENTO DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), APONTADOS COMO VALOR DO BEM, EM CUMULAÇÃO SUCESSIVA COM RESPONSABILIDADE CIVIL (DANOS MATERIAIS E MORAIS). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE FIXA A QUANTIA DE R$ 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS), TRADUZINDO O VALOR DE MERCADO QUE TERIA O IMÓVEL, CASO TIVESSE SIDO CONSTRUÍDO E ENTREGUE. IRRESIGNAÇÕES. REITERAÇÃO DE AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA 4ª APELANTE (3ª RÉ). DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU PRELIMINAR SUA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CLARA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ELA E O AUTOR (2º APELANTE). PROVIMENTO DO RETIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, SUSCITADA PELA 1ª APELANTE (1ª RÉ). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO TRIENAL), SUSCITADA PELOS 1º E 3º RECORRENTES (2º RÉU). REJEIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL). REJEIÇÃO. TERMO INICIAL DEFINIDO EM OUTUBRO DE 2004, QUANDO OCORREU A VIOLAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. AÇÃO AFORADA AOS 07 DE MAIO DE 2007. MÉRITO. 1º E 3º LITISCVONSORTES PASSIVOS E 2ª APELADA (CONSTRUTORA/INCORPORADORA – 4ª RÉ) QUE DESCUMPRIRAM OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E DE PROMESSA DE PERMUTA DE IMÓVEIS. 2º APELANTE QUE ERA LOCATÁRIO DE IMÓVEL COMERCIAL (LOJA DE CONFECÇÃO DE ROUPAS FEITAS, ARMARINHOS EM GERAL E ARTIGOS PARA PRESENTES). PRAZO DA LOCAÇÃO RENOVADO POR OUTROS 05 (CINCO) ANOS, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE PEDIDO RENOVATÓRIO. 1º E 3º APELANTES QUE, NA QUALIDADE DE LOCADORES, PRETENDERAM VENDER O IMÓVEL À 2ª APELADA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE LOCADORES E LOCATÁRIO, NOS AUTOS DA AÇÃO COM
PRETENSÃO RENOVATÓRIA. 2º APELANTE QUE RESTITUIU O IMÓVEL AOS 1º E 3º RECORRENTES QUE, EM CONJUNTO COM A 2ª APELADA, COMPROMETERAMSE A CONSTRUIR O SHOPPING E ENTREGA DE UMA LOJA COMERCIAL AO EXLOCATÁRIO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DISPONDO QUE, EM CASO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA, A SER CEBELEBRADO ENTRE 1ª E 3º APELANTES E A 2ª APELADA, O 2º RECORRENTE RETORNARIA AO STATUS QUO ANTE, OU SEJA, À FIGURA DE LOCATÁRIO PELO PRAZO QUINQUENAL RENOVADO. ATRASO NAS OBRAS PELA 2ª RECORRIDA. AJUIZAMENTO, PELAS 1º E 3º APELANTES, DE AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA, EM CUMULAÇÃO SUCESSIVA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE (PROCESSO FÍSICO N.º 1998.540.005504-6). REINTEGRAÇÃO QUE, LIMINARMENTE, OCORREU AOS 18/02/2003. CONSTRUÇÃO, EM 2004, DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS, NO LOCAL ONDE ESTAVA
SITUADO O IMÓVEL LOCADO. MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DA LOJA E DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 1º E 3º APELANTES E DA 2ª APELADA PELA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO 2º APELANTE. RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO DE QUANTIFICAÇÃO COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL, CASO FOSSE CONSTRUÍDO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO A PARTIR DO LUCRO MÉDIO MENSAL DO 2º RECORRENTE, DAÍ DEDUZIDO O LOCATIVO QUE DEVERIA PAGAR, JÁ FIXADO NOS AUTOS DA AÇÃO COM PEDIDO RENOVATÓRIO, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS. IMPOSITIVO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (ART. 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE CAUSAR, CONFORME A LÓGICA DO RAZOÁVEL, ABALO PSICOLÓGICO, CONSTRANGIMENTO OU QUALQUER SITUAÇÃO
VEXATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. SÚMULA N.º 75-TJRJ. PROVA DOCUMENTAL (COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL), NO SENTIDO DE QUE AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS EXERCIDAS PELO 2º APELANTE, DESDE 24/02/1977, NÃO CESSARAM. FECHAMENTO DE APENAS 01 (UMA) FILIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DE 18/03/2016. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.º 07-STJ. APELOS CONHECIDOS. AGRAVO RETIDO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO C.P.C./2015, E CONDENAÇÃO DO 2º APELANTE A PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS, TAXA JUDICIÁRIA E VERBA ADVOCATÍCIA, ESTA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA). EM CONSEQUÊNCIA, 4º APELO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO 2º E PARCIAL PROVIMENTO DOS 1º E 3º.
 

 
Fonte: DICAC



back

:: Mais Noticias
  •  (20-03-2019) - OAB Niterói assina convênio com a Ótica Cristale & Hospital de Óculos, concedendo desconto
  •  (19-03-2019) - OAB Niterói entrega carteiras a novos advogados e estagiários de Direito dia 28
  •  (15-03-2019) - OAB Niterói empossa Comissão de Proteção e Defesa dos Animais
  •  (15-03-2019) - Laila Falconi toma posse como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Niterói
  •  (15-03-2019) - Comissão de Apoio à Terceira Idade da OAB Niterói toma posse e antecipa projetos de atuação
  •  (15-03-2019) - Gerente do INSS visita presidente da OAB Niterói e promete regularizar atendimento aos advogados
  •  (14-03-2019) - Artigo do Presidente: 15 DE MARÇO – DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR
  •  (14-03-2019) - OAB Niterói enfoca o ‘Respeito às diferenças, exercendo o direito à igualdade’ em palestra no dia 20
  •  (14-03-2019) - Dia Internacional contra a discriminação racial será celebrado na OAB Niterói com palestra
  •  (13-03-2019) - Comissão de Apoio à Terceira Idade da OAB Niterói inicia plantão para atender a população idosa
  •  (12-03-2019) - Advogado Cléber Barros enfoca ‘Imposto de Renda dos Advogados’durante palestra na OAB Niterói,dia 19
  •  (11-03-2019) - OAB Niterói comemora Dia Mundial do Consumidor com orientação jurídica gratuita nesta sexta-feira,15
  •  (11-03-2019) - OAB Niterói lança campanha de doações para casas de acolhimento de vítimas da violência doméstica
  •  (08-03-2019) - As mulheres merecem todo reconhecimento
  •  (07-03-2019) - Artigo: Violência Doméstica
  •  (28-02-2019) - OAB Niterói estará em recesso entre os dias 1º e 6 de março.Sala dos Advogados e van funcionam sexta
  •  (27-02-2019) - Marcelo Funes é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário na nova gestão da OAB Niterói
  •  (27-02-2019) - OAB Niterói empossa José Ricardo Oliveira Lessa como presidente da Comissão de Direitos Humanos
  •  (27-02-2019) - Fernanda Ferreira Lopes Tavares assume presidência da Comissão OAB Jovem de Niterói
  •  (25-02-2019) - Turma de novos advogados e estagiários de Direito receberá carteira na OAB Niterói amanhã, dia 26
  •  (25-02-2019) - Regras para declaração do Imposto de Renda já foram divulgadas. OAB Niterói orienta advogados
  •  (20-02-2019) - OAB Niterói participa da consulta pública para criação do Parque Natural Municipal da Água Escondida
  •  (20-02-2019) - OAB Niterói cria Comissão de Orientação e Triagem, presidida por Jocelin Marry da Silva
  •  (20-02-2019) - Paulo Sérgio dos Santos reassume Comissão de Integração Comunitária da OAB Niterói
  •  (19-02-2019) - Eliana do Nascimento Barboza assume nova Comissão de Assistência às Vítimas de Violência Doméstica
  •  (18-02-2019) - OAB Niterói homenageia os jornalistas na passagem do Dia do Repórter
  •  (15-02-2019) - Márcio Ferreira Teixeira toma posse como presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários
  •  (15-02-2019) - Helga Mansur toma posse como presidente da Comissão OAB Mulher
  •  (14-02-2019) - COMUNICADO
  •  (12-02-2019) - OAB Niterói lamenta morte prematura do jornalista Ricardo Boechat, originário da cidade
  •  (08-02-2019) - Gerente da agência da Caixa Econômica no TRT visita presidente da OAB Niterói
  •  (08-02-2019) - Presidente Claudio Vianna e diretoria da OAB Niterói tomam posse solene em cerimônia festiva
  •  (06-02-2019) - OAB Niterói participa de reunião para debater a segurança na cidade
  •  (05-02-2019) - Presidente da OAB Niterói recebe visita de cortesia do presidente-chanceler do Ifec
  •  (05-02-2019) - Entrada de serviço causa polêmica em condomínio na Boa Viagem, em Niterói
  •  (05-02-2019) - Salto na conta de luz em Niterói gera abaixo-assinado
  •  (05-02-2019) - Próxima turma a receber carteiras na OAB Niterói, dia 7, terá como paraninfo diretor da ESA
  •  (23-01-2019) - Posse solene da nova Diretoria e Conselho da OAB Niterói será dia 6 de fevereiro, no Teatro Abel
  •  (21-01-2019) - OAB Niterói realiza primeira entrega de carteiras na gestão de Claudio Vianna no dia 24
  •  (07-01-2019) - OAB/Niterói: Cláudio Vianna anuncia primeiras medidas
  •  (04-01-2019) - Cláudio Vianna assina termo de posse como presidente da OAB Niterói
  •  (17-12-2018) - OAB Niterói estará em recesso de 20 de dezembro a 2 de janeiro para as festas de fim de ano
  •  (12-12-2018) - PREITO DE AGRADECIMENTO: Diretores, Conselheiros,Presidentes e Delegados de Comissões e Funcionários
  •  (12-12-2018) - NOTA DE AGRADECIMENTO AOS AMIGOS DA OAB
  •  (10-12-2018) - AGRADECIMENTO AOS AMIGOS DA IMPRENSA
  •  (06-12-2018) - Vitória para a advocacia
  •  (06-12-2018) - Obrigado!
  •  (05-12-2018) - 30 anos da Constituição Federal
  •  (04-12-2018) - Cláudio Vianna eleito em Niterói
  •  (04-12-2018) - Bandeira vai presidir a OAB/RJ
  •  (30-11-2018) - Sensação de dever cumprido